【推荐】设计合同范文汇编9篇
随着人们对法律的了解日益加深，很多场合都离不了合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编帮大家整理的设计合同9篇，欢迎大家分享。
设计合同 篇1合同编号：
资质等级：
发 包 人：
承 包 人：
签订日期：
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
为了促进甲、 乙双方的共同发展，更好地做好工程项目的设计开发和建设工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，就长期技术合作相关事宜达成如下协议，并承诺共同遵守下列条款。
第一条 技术合作目标
保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性；优化各种设计方案，优化设备选择、材料选型、节能方案；提高设计质量，使其符合使用要求；加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核；节约工程投资，提高工程项目的投资效益和品牌效应。
第二条 技术合作的内容及成果提供
一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供
乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证，对设计方案进行优化，提高投资效益；对结构设计进行复核，确保满足建筑节能要求，保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容：
1. 对初步设计的设计说明进行审核，提出意见：
（1）关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求，包括满足项目《建设用地规划许可证》内容要求。
（2）关于初步设计的内容和深度要求，是否符合设计任务书要求及当地规划部门的有关规定。
2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为：
（1）初步设计文件完整性和深度；
（2）设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性；
（3）总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标，是否符合政府相关批文及甲方要求；
（4）户型面积比例是否满足规划要点的要求；
（5）日照是否满足国家和地方的相关规定；
（6）提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容；
（7）各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容；
（8）主要设备选型，主要材料选择；
（9）建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求：
（10）建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求；
（11）对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别；
（12）结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标：含钢量、单位面积砼含量等方面内容；
（13）地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较大影响的结构布置优化；
（14）审核结构加固或改造项目设计是否经济合理；
（15）给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性，泵房和处理站房的布置审核；
（16） 给排水设计的主要技术参数、给水﹙含生活、中水及消防﹚方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性；
（17）供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性；
（18） 强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置，对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案；
（19）各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置；
（20）空调系统的经济性、合理性，是否满足国家和地方的相关节能规范要求，空调机房和通风机房的合理布置审核；
（21）通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置；
（22）车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置；
（23）若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计，则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置；
（24）若设计方提供有关的节能(专篇)设计，则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置；
（25）根据我公司有关建筑节能构造原则，进行建筑节能报告审核；
（26）消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置；
（27）人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。
第三条 技术合作进度
甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》，并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求；其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分，乙方须按本协议内容执行；各项目另有特殊要求可在具体项目补充协议中限定；每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特点及进度要求确定，原则上随设计进度分阶段进行；初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过10个工作日，施工图审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过15个工作日。
第四条 技术合作取费及付款方式
1. 审查收费标准：
（1）仅施工图设计审查：元/平方米。
（2）初步设计及施工图审查： 元/平方米。
（3）计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。
2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。
3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》，并在合同中明确合同款数额及付款方式。
4. 根据项目的实际情况，专项施工图审查内容可在《深圳市建设工 ……此处隐藏8458个字……，每延误一天，应减收该项目应收设计费的5‰。逾期超过30天以上时，甲方有权要求乙方终止履行本合同。
第七条其他事项
9.1 双方认可的来往电报、传真、邮件、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。履行合同过程中，双方往来函件或有关项目信息变更应以中文书面形式说明并经双方项目联系人和负责人同意签字后方可有效，以上变更应不与其它合同条款发生冲突为原则。
9.2 甲方将合同规定项目的设计事宜委托乙方提供相关专业服务。合作期间，甲方不再交与其它公司或个人进行上述项目代理。
9.3 乙方进入项目设计阶段，甲方如需增加合同外项目内容，费用及时间由双方另行协商。
9.4 合同生效后，乙方将根据项目实际需要派遣专业项目设计、制作人员赴现场提供指导服务（差旅费用由乙方承担）,以确保整个项目及时完成和符合甲方要求整体设计效果。
9.5 乙方提交的设计资料及文件中，设计作品涉及的物料等，应当注明其品种、类型等指标，必要时提供样板，乙方可以推荐品种、档次、生产厂、供应商，但不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方配合加工、购货时，所需费用由甲方承担。
9.6 本合同项下所产生的任何争议，首先应在争议双方之间协商解决，如果在三十日内未能协商解决，任何一方均可向项目所在地法院提出诉讼。
9.7 由于自然灾害及人力不可抗拒的原因造成本合同无法执行，所造成的损失，不可归咎任何一方的责任，损失各自承担。
9.8 本合同附件与本合同具有同等法律效力。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。其它未尽事宜，可由双方协商并签订补充协议。
9.9 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。
9.10本合同自双方代表签字盖章并在委托人向乙方支付定金后生效。
委 托 人：
法定代表人：
委托代理人：
邮政编码：
电 话：
传 真：
签订日期： 年 月 日
设 计 人：
法定代表人：
委托代理人：
邮政编码：
电 话：
传真：
签订日期： 年 月 日
设计合同 篇8甲方：__________________(以下简称甲方)
乙方：__________________传媒有限公司(以下简称乙方)
甲乙双方根据国家有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，就甲方委托乙方广告制作事宜，达成如下协议，并共同遵守：
一、项目内容
制作内容：以甲方签字认可或甲方提供的方案为准。甲方须保证向乙方提供的文字、图片内容应符合国家政策、法律、法规，内容真实。(乙方对广告真实性不承担责任)
1、甲方指定乙方为甲方的广告制作公司，广告制作期限为______年，自______年______月______日到______年______月______日。
2、双方约定每月______号为结帐日。
3、付款方式采取月结结帐方式，乙方在每月的______日把制作明细单发给甲方，甲方核实后，在当月的______日把帐款付给乙方。
4、合同期限为______年，到期需续约时，双方提前______个月再次协商。
5、结帐价格按报价单结算。
二、双方权利与义务
甲方：
1、甲方必须向乙方提供乙方在制作设计中所需的相关资料;
2、对乙方在制作、施工过程中所涉及到的市容及城管方面的问题，由甲方全面负责协调。
3、如因甲方在乙方施工过程中更改项目或其他原因造成的延工、停工等，由此产生的费用由甲方承担。
4、甲方必须按合同签定的定额结帐方式按时支付乙方的款项。
5、合同签订甲方不得撤消本合同。
乙方：
1、乙方对以上报价制作项目不属保修范围。
2、合同签订乙方不得撤消本合同。
3、乙方必须保证质量，不得偷工减料。
4、交货时间：根据客户业务量和要货时间，合理进行安排。
三、验收
每次送货，签字后视为验收合格。
四、违约责任
1、违反本合同项下条款，视为违约，违约方应赔付另一方广告费人民币：贰万元;
2、如合作中甲方出现结款不及时的现象，乙方有权单方面取消合作，并追究甲方责任。
五、本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成由阜阳仲裁委员会仲裁处理。
六、本协议一式两份，双方各执一份。从双方签订日起生效。
甲方：__________________乙方：__________________
代表：__________________代表：__________________
日期：__________________日期：__________________
设计合同 篇9承接人（乙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托承接人为以下项目提供委托设计服务：
1．项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2．服务类别：XXXXXXXXXXXXXXXXX
二、本合同的措词和用语与所属建设工程委托设计合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
1．建设工程委托设计合同标准条件。
四、 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：
委托人一次性支付承接人￥XXXXXXXX元（大写：人民币XXXXXXX元整，含XXXXX）后，承接人开始提供委托设计服务并在XXXXXX年X月X日前提供委托设计图纸和建设设计方案。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向承接人支付酬金。
六、本合同的建设工程委托设计业务自XXXX年X月1日开始实施，至XXXX年X月X日终结。
七、本合同一式贰份，具有同等法律效力，双方各执壹份。
委托人：（盖章）承接人：（盖章）
法定代表人：（签字）
法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）
住 所： 开户单位：
开户银行：
帐 号：
邮政编码：
电 话：
传 真：
电子信箱：
XXXXX年X月 XX日
委托代理人：
住 所：
开户单位：
开户银行：
帐 号：
邮政编码：
电 话：
传 真：
电子信箱：
年X月 XX 日
